Договор-оферта

 

Российская Федерация, г. Набережные Челны            

Дата публикации: 15.01.2016 года

1. Общие положения
Приведённая ниже информация является предложением (далее - Оферта), от лица ООО «Иннова НЧ» (далее - Поставщик), любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в РФ (далее - Покупатель), а вместе именуемые Стороны, заключить Договор поставки (далее - Договор), на описанных ниже условиях.

2. Термины и определения

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора, подтверждённое Размещением Заказа (или путем регистрации Покупателя на сайте);
Баланс – состояние взаиморасчётов между Покупателем и Поставщиком  с учётом стоимости уже размещённых, но не отгруженных Заказов;
Документ – Торг-12, счёт-фактура или универсальный передаточный документ;
Размещение Заказа – нажатие кнопки «Оформить заказ» Покупателем после отбора Товара «В Корзину»;
Рекламация – претензия Покупателя по качеству, количеству или сроку поставленного Товара;
Сайт – сайт Поставщика www.innova-nch.ru;
Соглашение сторон – документ, созданный в форме оферты, который акцептует Покупатель вместе с настоящим Договором в момент прохождения регистрации на Сайте;
Товар  - ассортимент, представленный на Сайте.

3. Предмет договора
3.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

4. Условия работы
4.1. Покупатель должен пройти регистрацию на Сайте.
4.2. Покупатель оформляет заказ на Товар через Сайт или высылает его в свободной форме на электронную почту Поставщика info@innova-nch.ru
4.3. Покупатель высылает на электронный адрес Поставщика реквизиты своей организации (Карту партнера).
4.4. Поставщик оформляет Счет на оплату и высылает его на электронный адрес, указанный Покупателем.
4.5. Поставщик дополнительно сообщает Покупателю срок поставки Товара.
4.6. При необходимости оформляется Договор между Покупателем и Продавцом на поставку Товара и Спецификация.
4.7. Размещение Заказов и Отгрузка Товара могут быть приостановлены в случае нарушения условий оплаты.
4.8. Все Рекламации по Товару оформляются на Сайте, согласно Приложению №1. 

5. Условия оплаты и порядок расчётов
5.1. Покупатель осуществляет 100% предоплату Заказов.
5.2. Покупатель оплачивает заказ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.3. Проценты по денежным обязательствам суммы долга, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, не начисляются.

6. Условия поставки
6.1. Стоимость Товара фиксируется в момент выставления Счета на оплату и действительна 3 рабочих дня. 
6.2. Отгрузка Товара производится в течение 2 рабочих дней после поступления предоплаты в размере 100 % на расчетный счет Поставщика при условии наличия Товара на складе готовой продукции.
6.3. В случае отсутствия Товара на складе готовой продукции срок отгрузки Товара согласуется Сторонами дополнительно по электронной почте.
6.4. Поставка Товара осуществляется самовывозом или компанией-грузоперевозчиком.
6.5. Датой поставки (датой исполнения Поставщиком своих обязательств и датой перехода права собственности на Товар от Поставщика Покупателю) является дата передачи Товара Покупателю или грузоперевозчику. Передача Товара производится с оформлением Документа.

7. Приемка товара по количеству и качеству
7.1. Качество поставляемой Продукции по настоящему Договору должно соответствовать техническим условиям  изготовителя и стандартам, действующим в РФ на данную продукцию. Поставщик предоставляет гарантию  на поставляемую продукцию. Срок гарантии: 1 (один) год или 50 000 км пробега для продукции производства завода карданных валов «Иннова» (ООО ПКФ «ИННОВА НЧ»), на остальную продукцию срок гарантии устанавливается заводом-изготовителем, при условии соблюдения правил эксплуатации и проведении своевременного технического обслуживания.
7.2. Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с действующей Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6, действующей в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и гражданского законодательства.
7.3. Приемка Продукции по качеству производится в порядке, определенном Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7, действующей в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и гражданского законодательства.
7.4. В случае обнаружения некачественной Продукции в пределах гарантийного срока Поставщик обязан заменить дефектную продукцию на продукцию надлежащего качества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания акта о некачественной продукции Поставщиком.
7.5. В случае невыполнения Покупателем порядка приемки продукции претензии по качеству и количеству не принимаются.

8. Права, обязанности, ответственность сторон
8.1. В случае неполной поставки,  просрочки поставки, либо просрочки замены дефектной продукции продукцией надлежащего качеств, Покупатель имеет право на взыскание с Поставщика пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый банковский день просрочки, но не более 3% от суммы недопоставки.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий - в течение 20 дней с момента ее получения.
9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор или разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения  ответчика в установленном законодательством порядке.
9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10. Срок действия и изменение условий оферты
10.1. Оферта и любые изменения вступают в силу с  момента публикации в сети Интернет по адресу www.innova -nch.ru  и действует до момента отзыва Оферты Поставщиком.

11. Реквизиты Поставщика
ООО «Иннова НЧ» ИНН/КПП: 1650179332/165001001
423823, РФ, РТ,  г. Набережные Челны,ул. Ш. Усманова, 91/41 - 46 
р/с 40702810650100030680  в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г.Москва, к/с 30101810000000000201, БИК 044525201.
Телефон/факс +7 (8552) 91-27-47, 91-27-37, 92-28-27


Приложение №1

РЕКЛАМАЦИИ

1. Заявление Рекламации 
1.1. Рекламация может быть заявлена Покупателем в сроки, указанные  в Таблице 1.

Таблица 1. Срок Заявления рекламации

Причины возникновения Рекламации Срок заявления Рекламации
- недовоз (недостача)
- нарушение сроков поставки
- механические повреждения деталей
4 календарных дня с момента доставки Товара Покупателю
- неверное вложение
- некомплект
- некорректная замена
14 календарных дней с момента доставки Товара Покупателю
- излишки без ограничений срока
- брак 12 месяцев с момента приобретения детали потребителем

1.2. Рекламации, заявленные с нарушением срока, не рассматриваются.

2. Рассмотрение Рекламации 
2.1. Решение по Рекламации принимается Поставщиком в течение 10 календарных  дней с момента предоставления Покупателем всех запрошенных документов.
2.2. Поставщик имеет право: 
- в исключительных случаях увеличить срок рассмотрения Рекламации до 30 календарных дней, о чём явно сообщает в ответе.
- отклонить рекламацию, если в течение 5 рабочих  дней отсутствует ответ Покупателя на уточняющий вопрос Поставщика.
2.3. Если в течение указанных сроков решение по Рекламации не принято, Рекламация считается согласованной.

3. Оформление  решений по Рекламации
3.1. Товар возвращается путём оформления ТОРГ-12. 
3.2. Возврат не принимается в случае несоблюдения требований к возвращаемому Товару и Сроков возврата: 
3.2.1. Возврат должен быть сдан в ТЭК, либо на склад Поставщика не позднее 5 календарных дней с момента согласования.
3.2.2. Возвращаемый Товар должен иметь:
- упаковку, в которой товар был отправлен от Поставщика, в состоянии не хуже, чем в момент заявления рекламации;
- все стикеры, которые были на Товаре в момент заявления;
- отсутствие несогласованных повреждений;
- отсутствие следов установки, кроме случаев заводского брака;
- отсутствие  посторонних несогласованных надписей на товаре и упаковке.